Юридическая помощь в Нижнем Новгороде и области, других субъектах РФ.

Тел.: +7(910)876-77-02
Заказать звонок
Найдём решение любому юридическому вопросу
Грамотный адвокат с 19-летней судебной практикой поможет в решении споров в арбитражных судах, а также судах общей юрисдикции.
Бесплатная онлайн-консультация
Узнайте перспективы своего дела прямо сейчас

Дело о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору подряда.

К  адвокату  обратился  директор   ООО «М»  со  следующей  проблемой:    ООО «М»  заключил  с  обществом  «С»  договор  подряда   на  строительство  речного  причала на реке Волга.    Строительство  речного причала   в  предусмотренные договором  подряда    сроки   выполнено  не  было.  Это  явилось  основанием  для  ООО «С»  обратиться  в  суд за  взысканием   с  нашего  доверителя   неустойки  в  размере 450 тыс.рублей  за  просрочку  исполнения  договорного  обязательства.  Для  защиты  от  исковых  требований   ООО «М»  заключило  с   адвокатом   соглашение на  оказание  правовой  помощи.

В  ходе   подготовки к  судебному  разбирательству  адвокатом   были  собраны   доказательства,  указывающие на то,  что   просрочка  исполнения  договорных  обязательств   со  стороны  нашего  доверителя  была вызвана   встречным  неисполнением  своих  обязательств  со  стороны  Истца,  а  именно  им    своевременно  не   была  подготовлена  площадка  для   производства  строительных  работ.  Кроме  того,  адвокату   удалось  опровергнуть   основной   довод  Истца  о  своевременности  предоставления  им    доверителю  в  полном  объеме  проектно-сметной   документации.

Таким  образом   удалось  убедить суд, что   несвоевременное предоставление   проектно-сметной документации (ПСД)  помешало  фирме «М»   вовремя  исполнять  обязательства  по  договору  подряда.     Относительно этого юридически важного  обстоятельства  в  ходе   судебного  разбирательства  разгорелся  основной  спор.

 Несмотря  на  все   попытки  Истца  доказать суду  надлежащее  исполнение  им  своих  обязательств  по  договору  перед   нашим  клиентом,  суд  согласился  с    доводами  адвоката  и  отказал  Истцу  во  взыскании  с  нашего  доверителя  неустойки  за  несвоевременное  исполнение   договорных  обязательств   по  строительству  речного  причала.

 

Узнать об услугах арбитражного адвоката Владимира Конюхова можно на странице «Арбитражные споры«

Узнайте перспективы своего дела прямо сейчас, заполнив форму ниже